职场范文网>职场实用文>协议书>分期还款协议书

分期还款协议书

时间：2024-05-19 16:29:46 协议书我要投稿

[优秀]分期还款协议书15篇

　　现如今，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议能够较为有效的约束违约行为。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的分期还款协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[优秀]分期还款协议书15篇

分期还款协议书1

　　开发商: (以下简称甲方)

　　认购方: (以下简称乙方)

　　身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。

　　乙方于年月日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：年月日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即：元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥元(大写) ，在年月日前无息分期还清; 1. 年月日支付首期剩余房款 %，即：元; 2. 年月日支付首期剩余房款 %，即：元;

　　(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)

　　且甲、乙双方达成以下协议：

　　1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;

　　2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的.应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;

　　3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;

　　4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;

　　5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;

　　甲方(签章)：乙方签字：

　　代表签字：乙方盖章：年月日年月日

分期还款协议书2

　　甲方：__________________

　　身份证：____________

　　住址：____________

　　乙方：____________

　　身份证：____________

　　住址：____________

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　一：乙方在____年______月______日向甲方借款人民币11万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币14万元整

　　个人分期还款协议书合同范本。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

　　二：以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：

　　⑴从____年至____年______月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

　　⑵从____年至____年______月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　⑶从____年至____年______月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　三：如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从____年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：本协议甲乙双方签字盖章后生效个人分期还款协议书个人分期还款协议书。

　　六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　地点：____________

　　______年______月______日

分期还款协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

　　第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：￥元__(注明：有欠条)

　　第二条甲方同意乙方分_12_次偿还欠款及还款计划

　　1、甲乙双方约定第一次还款日期为：农历20__年12月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　2、甲乙双方约定第二次还款日期为：农历20__年1月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　3、甲乙双方约定第三次还款日期为：农历20__年2月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　4、甲乙双方约定第四次还款日期为：农历20__年3月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　5、甲乙双方约定第五次还款日期为：农历20__年4月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　6、甲乙双方约定第六次还款日期为：农历20__年5月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　7、甲乙双方约定第七次还款日期为：农历20__年6月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　8、甲乙双方约定第八次还款日期为：农历20__年7月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　9、甲乙双方约定第九次还款日期为：农历20__年8月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　10、甲乙双方约定第十次还款日期为：农历20__年9月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　11、甲乙双方约定第十一次还款日期为：农历20__年10月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　12、甲乙双方约定第十二次还款日期为：农历20__年11月1日偿还金额为(人民币)：￥元

　　第三条甲方保证对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方

　　在未到甲方、乙双方约定的还款日期前，不对乙方讨要欠款。

　　第四条乙方保证按照本协议规定时间主动偿还甲方的.欠款个人分期还款协议书合同范本。在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。

　　第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

分期还款协议书4

　　我司与贵司有业务往来，贵司供应我司______产品，我司尚欠贵司部分货款人民币______元未付。现鉴于我司不能一次性偿还欠款。双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下分______次偿还欠款及还款计划：

　　风险提示：

　　还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。

　　此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

　　第一期：______年____月____日前支付人民币______元整。

　　第二期：______年____月____日前支付人民币______元整。

　　第三期：______年____月____日前支付人民币______元整。

　　第四期：______年____月____日前支付人民币______元整。

　　风险提示：

　　除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

　　无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

　　如我司不按协议约定的期限和数额支付给贵司欠款及利息的，我司除了应按照本协议的约定返还贵司上述所欠款项外，还应当向贵司支付______万元违约金。

　　______公司

　　年月日

　　分期还款协议书格式

　　出卖人：_________(以下简称甲方)

　　买受人：_________(以下简称乙方)

　　保证人：_________(以下简称丙方)

　　今甲方(出卖人兼全部人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事件，告竣以下协议：

　　_________年____月____日

　　第一条本合同的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以按照下列规定付出款项予甲方：

　　(一)前款_________元。

　　(二)余款_________元。

　　(三)月息_________元。

　　第二条乙方预付_________元予甲方，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各付出_________元。

　　第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的`金额与日期，开出支票_________张交付甲方。上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条甲方于本合同订立的同时，将_________产品交予乙方，并赞同乙方对该产品的使用。

　　第五条乙方若能付出第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自付出日始以日息_________分付出甲方作为延迟丧失金。

　　第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，如有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条乙方连续两次未付出价款，而且未付出到期价款的金额达到全部价款的_________，甲方可以请求乙方付出到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求付出该标的物的使用费。

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行历程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调停;协商或调停不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第九条其他商定事项：_________。

　　出卖人(甲方)(盖章)：_________买受人(乙方)(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　保证人(丙方)(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日合作协议书

分期还款协议书5

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法律，甲乙双方经过协商后，达成如下协议：

　　风险告知：还款协议书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

　　第一条、鉴于乙方因急需资金，于_____年_____月_____日向甲方提出借款请求，甲方同意并将人民币_______元出借予乙方，同时乙方也向甲方填写了相应的借款单据。

　　第二条、现由于乙方原因不能一次性偿还清以上借款，甲方同意乙方按如下约定进行分期还款。

　　第三条、甲方同意乙方在规定的期限内分_____次偿还欠款，

　　第一次还款日期为：_____年_____月_____日偿还金额为：人民币______元整，大写为____________________。

　　第二次还款日期为：_____年_____月_____日偿还金额为：人民币______元整，大写为____________________。

　　第三次还款日期为：_____年_____月_____日偿还金额为：人民币______元整，大写为____________________。

　　第四次还款日期为：_____年_____月_____日偿还金额为：人民币______元整，大写为____________________。

　　第四条、若乙方没有按期偿还每月约定款项数额，超过10日的，则甲方有权解除本协议，乙方应一次性偿还全部欠款及利息。

　　第五条、凡因本协议引起的或与本协议有关的`任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第六条、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　第七条、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(签字盖章)：_______________

　　乙方(签字盖章)：_______________

　　签约时间：_____年_____月_____日

　　签约地点：_____________________

分期还款协议书6

　　甲方(债权人)： (以下简称甲方)

　　乙方(债务人)： (以下简称乙方)

　　根据____市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的____市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：

　　第一条、经____市市北区人民法院和____市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中：工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+20000)，后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写：贰佰肆拾万元整)。

　　第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：

　　1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款100万元(大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第二次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款80万元(大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第三次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款60万元(大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准)。

　　2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。

　　3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的.含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。

　　4、本协议还款数额包含[20___]青民一终字第655号判决书及____市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由____海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。

　　5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票)，不得以物抵债或其他任何方式的还款。

　　第三条、争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于____市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张____市市级粮食储备库二期工程中判决款项。

　　第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

分期还款协议书7

　　甲方：

　　身份证：

　　住址：

　　乙方：

　　身份证：

　　住址：

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　一：乙方在______年7月21日向甲方借款人民币11万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币14万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

　　⑴从2______年至2______年1月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

　　⑵从2______年至2______年1月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　⑶从2______年至2______年1月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　三:如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从______年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

　　六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：

　　甲方：

　　乙方：

　　地点：

分期还款协议书8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：

　　一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；

　　二、乙方承诺，自本协议签订后至____年____月____日前将上述欠款全部偿还给甲方；

　　三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日千分之xx向甲方支付逾期还钱违约金；

　　四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的.争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在告所在地法院提起诉讼；

　　五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。

　　甲方：___________ 乙方：_____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

分期还款协议书9

　　甲方（出借方）：身份证号：住址

　　乙方（借款方）：身份证号：住址

　　丙方（担保方）：身份证号：住址：

　　上述三方就乙方在20 年7月1日向甲方（当时写的向王国国借款）借款1000万元人民币，借款期限一个月，月利率为2%，因乙方拖延还款，先经双方协商达成如下全都协议：

　　一、乙方应在前述本协议之日，将之前所欠利息元一次性支付给甲方。

　　二、从签署协议之日，借款本金为壹仟万整，月利息为 %，分次归还：

　　三、若乙方未能按时足额支付任一笔款项，视为乙方违约，乙方应根据借款总额的`每日 %向甲方担当违约责任，且该分期还款协议不再履行，甲方有权要求乙方将全部借款一次性支付甲方，乙方也

　　同意一次性支付。如乙方未按本协议商定支付，甲方为实现该债权的一切费用由乙方全部担当（包括但不限于诉讼费、保全费、甲方的律师费、实现债权的差旅费、误工费等）。

　　四、丙方为乙方前述借款供应担保责任，担保方式为连带责任保证，担保范围包括本息以及本协议第三条商定的相关费用；如乙方未能按期归还，甲方可直接向丙方直接追索。

　　五、如履行本协议发生纠纷，由河南省济源中级人民法院受理。

　　本协议三方签字生效，一式三份，双方各执一份备查。

　　甲方

　　乙方：

　　丙方：

　　年月日

分期还款协议书10

　　______年____月____日本借款人______向贵司______处借款______元整，期限______年，月息______，用于______。

　　现鉴于本借款人______不能一次性归还欠款。双方经过友好协商，在协商全都的根底上，达成如下还款协议。贵司同意本借款人______分______次归还欠款及还款规划：

　　风险提示：

　　还款规划书的目的是债务人向债权人承诺准时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必需明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。

　　此外，正常状况下，金额的'填写最好包括大写和小写两种方式，以供对比，尽可能避开笔误或后期改动等状况。

　　第一次还款日期为：农历______年____月____日归还金额为：人民币______元整。

　　其次次还款日期为：农历______年____月____日归还金额为：人民币______元整。

　　第三次还款日期为：农历______年____月____日归还金额为：人民币______元整。

　　第四次还款日期为：农历______年____月____日归还金额为：人民币______元整。

　　第五次还款日期为：农历______年____月____日归还金额为：人民币______元整。

　　风险提示：

　　除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

　　无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必需保存相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

　　本借款人______若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期一日，贵司有权要求本借款人______支付未按时支付款项______％的滞纳金。

　　______还款人

　　年月日

分期还款协议书11

　　开发商:____________ (以下简称甲方)

　　认购方: ____________(以下简称乙方)

　　身份证/护照(营业执照)号码:__________________通讯地址:__________________邮编:__________________联系电话: __________________

　　1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。

　　乙方于______年______月______日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：______年______月______日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即：元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥元(大写)，在______年______月______日前无息分期还清;

　　1.______年______月______日支付首期剩余房款%，即：元;

　　2.______年______月______日支付首期剩余房款%，即：元;

　　(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)

　　且甲、乙双方达成以下协议：

　　1.乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;

　　2.如乙方未按协议规定的.时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;

　　3.办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;

　　4.协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;

　　5.本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;

　　甲方(签章)：__________________

　　乙方签字：__________________

　　代表签字：

　　乙方盖章：

　　______年______月______日

分期还款协议书12

　　甲方(债权人)：(以下简称甲方)

　　乙方(债务人)：(以下简称乙方)

　　根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：

　　第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中：工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+20000)，后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写：贰佰肆拾万元整)。

　　第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：

　　3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的'了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。

　　4、本协议还款数额包含[20___]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。

　　5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票)，不得以物抵债或其他任何方式的还款。

　　第三条、争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。

　　第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分期还款协议书13

　　债权人：________________

　　地址：________________电话：_____________邮编：________________

　　债务人：________________

　　地址：________________电话：_____________邮编：________________

　　现鉴于债务人不能一次性偿还清欠款。债权人、债务人双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

　　第一条还款内容

　　1、还款金额：共计_________人民币。

　　2、还款期限：自签订此协议之日起债务人至______年______月______日前还清，共分为______期。

　　3、利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

　　第二条担保

　　债务人将________________________________作为还款的抵押。

　　抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

　　第三条债权人的义务

　　1、对债务人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

　　2、在债务人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。在未到双方约定的还款日期前，不对债务人讨要欠款。

　　第四条债务人的义务

　　1、债务人保证按照本协议规定时间主动偿还债权人的欠款。

　　2、债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

　　第五条违约责任

　　1、债务人未按照本协议约定时间按期付款的，从违约之日起按违约金额的日万分之二点一向债权人支付逾期付款违约金。如果债务人在还款过程中，有其中任何一期欠款未按时或足额支付，则债权人有权立即要求债务人就剩余各期欠款一并向债权人支付。

　　2、债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。

　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的`惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第六条争议解决

　　因本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第____种方式解决：

　　1、向_____仲裁委员会申请仲裁;

　　2、向_______法院起诉。

　　第七条附则

　　1、本合同经见证后生效。

　　2、本合同一式六份，双方各执二份，见证单位留存二份。

　　债权人：(签章)________________ 债务人：(签章)________________

　　代表人：______________________ 代表人：______________________

分期还款协议书14

　　甲方：_____身份证：_____住址：_____

　　乙方：_____身份证：_____住址：_____

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：_____

　　一：_____乙方在20__________年7月21日向甲方借款人民币11万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币14万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

　　二：_____以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：_____

　　⑴从20__________年至20__________年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

　　⑵从20__________年至20__________年10月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　⑶从20__________年至20__________年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　三：_____如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从20__________年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：_____乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：_____本协议甲乙双方签字盖章后生效。

　　六：_____本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：_____

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　地点：_____

分期还款协议书15

　　出借人（甲方）：借款人（乙方）：；

　　现鉴于乙方不能一次性偿还甲方借款。甲、乙、两方经友好协商，达成如下协议：

　　第一条、甲乙双方在此确认：截止本协议签订之日，乙方尚欠甲方人民币（大写）：（注明：有借条凭证）。

　　第二条、甲方同意乙方分次偿还借款或欠款，具体还款计划看附则。

　　第三条、甲方对乙方的借条凭证及本协议妥善保管，在乙方到期还清所有款项后一起交还乙方。

　　第四条、按照本协议约定时间，乙方主动偿还借款。

　　第五条、违约责任

　　若乙方不能按时履行到期债务，甲方有权立即要求偿还全部债务，并按借款金额的计算违约金。

　　第六条、补充协议：

　　甲方签字：

　　_____年____月____日

　　乙方签字：

　　_____年____月____日

【分期还款协议书】相关文章：

还款协议书07-23

还款协议书09-04