职场范文网>职场实用文>协议书>用电协议书

用电协议书

时间：2024-05-24 11:09:10 协议书我要投稿

用电协议书15篇【精品】

　　在充满活力，日益开放的今天，协议起到的作用越来越大，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编为大家收集的用电协议书，欢迎大家分享。

用电协议书15篇【精品】

用电协议书1

　　甲方单位（以下简称甲方）：孝昌孝武后购物中心后勤物业

　　乙方单位（以下简称乙方）：

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的`方针和国家的有关政策、法规，保障购物中心的整体用电安全，结合商户的实际用电情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议，协议双方须共同信守，严格履行。

　　1、甲方为乙方提供本购物中心内商铺用电电源。

　　1、乙方用电必须提前向甲方相关领导申请，并取得同意后，签订外场活动用电安全协议。

　　3、用电费用采用安装电表计量，添加用电电损计算，乙方必须每月按时交纳用电费用不得拖延。

　　4、乙方必须严格遵守国家安全用电技术规范及相关用电标准，活动现场用电设备设施和器材必须符合国家专业检测机构认证产品。乙方用电线路必须安装规范。乙方电工焊工等特殊工种必须持证上岗。

　　5、因乙方违反国家用电相关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方全部承担。触犯国家相关法律法规移交公安机关处理。

　　6、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

　　甲方名称：孝昌孝武购物中心后勤物业乙方名称：

　　相关负责人：

　　身份证号：

　　年月日

用电协议书2

　　总包方：______（以下简称甲方）

　　分包方：______（以下简称乙方）为了确保安全施工生产和安全用电的有效进行，认真贯彻《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－20xx、《施工现场临时用电安装标准》的规定，甲乙双方应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，明确安全用电责任和达到施工现场安全用电、安全生产的目的，经甲、乙双方协调，鉴定此协议，望甲乙双方认真遵照执行：

　　一、甲方的责任：

　　1、甲方对乙方在施工现场的所有临时用电有权进行监督和管理。

　　2、甲方有权制止乙方在施工现场的违章用电和没收其违章用电设备并进行罚款处理

　　二、乙方的责任：

　　１、乙方进入施工现场布置和安装临时用电设施时必须要通知甲方电工负责人、经同意后方可进行。

　　２、乙方进入施工现场时必须配备两名以上持有北京市安全生产监督局颁发的低压运行维修电工操作证，方可进行电工作业，严禁非电工操作。

　　３、乙方在布置和安装临时用电设施时、必须严格按照《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—20xx》、《施工现场临时用电安装标准》进行安装和敷设。

　　４、乙方所有进入施工所用的临时分配电箱、开关箱、各种漏电断路器和开关、以及各种电动工具、电源线等其他电器设备必须由生产厂家的安全生产许可证、检验报告、合格证以及国家的认证３Ｃ认证标志，严禁不合格产品进入施工现场使用。

　　５、乙方应在工人进场当天对其进行施工现场安全用电知识的教育和培训，并做好施工现场临时用电安全技术交底，使每个工人都懂得安全用电的重要性。

　　６、乙方自进场一周之内将临电电工的操作证复印件、身份证复印件和照片报甲方备案、以备查验。

　　７、精装修队伍在施工现场内严禁使用碘钨灯，走廊、楼梯间、各个房间内应装设３６Ｖ低压照明。

　　８、施工现场及生活区宿舍内严禁私拉乱接电源线或安装插座，严禁使用电热水器、电炉子、电饭煲、电热毯、电褥子等其它自制的各种用电设备进行做饭、烧水、取暖等，一经发现将其没收并处以罚款，如因特殊原因需要使用以上设备时，必须报甲方审批。

　　９、施工现场内严禁使用滚线轴、多用插座板。

　　１０、施工现场对电焊机作如下规定：

　　１〉电焊机必须社设置焊机专用箱、专用箱必须是正规生产厂家生产的.，箱体的厚度必须达到1。2mm，箱腿高度为0。6m—1。6m，箱体和箱腿应为一体。２〉电焊机的防护罩必须齐全而且必须牢固可靠。

　　３〉电焊机的一次线不得超过5m，二次线不得超过30m。

　　４〉二次线必须双线到位，严禁使用钢筋、各种金属管、条、丝等待铁二次线。

　　５〉电焊机的一次线必须有临电电工进行压接和拆除，焊工人员只能在不带电的情况下连接二次线，违者重罚。

　　１１、所有进场的机械设备、配电箱必须符合要求。

　　１２、使用机械设备时，必须做到一机、一闸、一箱、一漏。

　　此协议一式两分，从______年______月______日起至______年______月______日止，不足的地方由临时用电技术交底补充。

　　甲方：______（章）乙方：______（章）

　　______年______月______日______年______月______日

用电协议书3

　　单位名称：

　　施工队：

　　为了保证安全用电，甲乙双方认真贯彻执行国家的相关规范、规程及本单位的安全用电管理制度，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经双方签订如下安全用电协议：

　　一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的'同时，进行安全用电教育。

　　二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的劳保用品，并督促用电人员正确使用。

　　三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。

　　四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。

　　五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。

　　六、补充协议

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日：

用电协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及国家有关安全生产法律法规，保障施工现场用电安全，促进工程顺利进行，明确双方的权利、义务，经双方平等协商同意，自愿签订本协议书，共同遵守本合同所列条款。

　　第一条乙方在生产过程中应严格贯彻坚持“安全第一、预防为主”的方针。

　　第二条乙方应遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方的各种制度和纪律，服从工区长及工区各科室的管理、领导和教育。

　　第三条乙方应贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合本工程施工现场的用电特点及施工作业的特殊情况，督促施工人员进行安全用电操作，保证施工安全。

　　第四条乙方在施工用电过程中严格按照中华人民共和国建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》及相关规范进行作业。

　　第五条乙方必须为电工作业人员提供必须的安全防护用品，加强施工中的劳动保护。

　　第六条乙方在施工用电方面必须服从甲方电工的安排。

　　第七条乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准，安全操作规程，确保安全生产和个人安全。

　　第八条乙方应自发地对施工现场用电进行定时和不定时的保养、检修和整理，甲乙双方应督促电工作业人员遵守甲方的管理制度，不得疲劳作业。

　　第九条在施工过程中如因乙方接到甲方的安全隐患整改通知后没有及时整改，或因乙方作业人员作业不合格及疲劳作业造成的任何伤害事故，由乙方单独承担。

　　第十条乙方有权在生产的过程中对发现的有关安全隐患向甲方有关部门及时报告，甲方及时采取措施，如对所存在的用电安全隐患不报、谎报或者拖延不报的'，一旦发生任何伤害事故，由乙方单独承担。

　　第十一条甲方要在乙方进场作业前对乙方进行安全用电技术交底和安全教育。

　　第十二条甲方要定时和不定时的对乙方在施工过程中的施工用电进行检查，并对检查出的问题及时下发整改通知书并对存在的隐患及时提出整改意见和建议。

　　第十三条本合同未尽事宜，按《中华人民共和国安全生产法》和国家及项目部的有关规定执行。

　　第十四条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　合同期限年月日至年月日

　　甲方：（公章）

　　签订日期：年月日

　　乙方：（签字）

　　签订日期：年月日

用电协议书5

xxx：

　　位于蚌埠市蚌山区体育路与中山街交口名仕公馆铺面，因经营需要，总用电量为65kw/h/380v以上，用电总线路为电缆线，因现铺面线路无法符合我经营要求，故特向贵司提出申请，安装符合我经营需要的用电线路，望贵司尽快审批解决为盼。

　　主要设备用电如下：

　　申请人：

　　20xx年6月14日

用电协议书6

　　：以下简称甲方（供电方）

　　：以下简称乙方（用电方）

　　根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证***的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：

　　一、用电地址、性质、容量

　　1、用电地址：

　　2、用电行业类别：联通通信；

　　3、用电类别：动力用电；

　　4、负荷时间特性：连续性负荷；

　　5、用电容量：用电人共个受电点，受电设备总容量 8 kw，

　　二、供电方式

　　供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。

　　由甲方经电缆向乙方受电点供电，供电容量100KVA；

　　三、供用电设施设备产权分界和维护管理责任

　　1、经甲、乙双方确认，供用电设施产权分界点为：设在甲方向乙方供电开关处，产权分界点电源侧（包括开关）供电设施属甲方，由甲方负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设

　　施属乙方，由乙方负责运行维护管理。

　　2、供用电人分管的供用电设施，除另有约定者外，未经对方同意，另一方不得操作或更动。如遇紧急情况（当危机用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在24小时内通知乙方（联系电话：）；

　　3、在供用电设施上发生的触电损害、财产损坏等事故引起的法律责任，按照供用电设施产权分界点为基准划分，由事故发生所在设施的产权人依法承担相应的责任。但责任人不承担因受害方、第三方或对方过错造成的事故而引发的法律责任；

　　四、供电质量

　　1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；

　　2、乙方用电时的功率因数、谐波源负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应负荷国家标准，否则甲方无义务保证规定的电能质量；

　　3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：

　　1）供电设施计划检修或临时检修；

　　2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；

　　3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；

　　4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；

　　5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的`；

　　6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；

　　五、用电计量、电价及电费结算方式

　　1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。

　　2、电价：计费单价以当地电力部门的单价及机场内部的实际情况结合后的单价执行（电费按1.3元/千瓦时计取）。如遇供电局电价调整,甲方在接供电局通知15日内通知乙方,并在供电局电价变动当月对乙方电价进行调整;

　　3、甲方每半年抄表计量，安装用电计量装臵的记录向乙方发收缴费通知单收取电费，乙方转账缴费；

　　六、其他约定事项

　　1、在甲方需对乙方供电电源侧设备进行维护维修需停电时，应通知乙方（联系电话：）；

　　2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。

　　3、乙方应对其用电设备安全负责，甲方不承担因乙方设备不安全引起的任何损坏和损害的责任；

　　4、本协议经甲、乙双方签字盖章后自年月日起生效，有效期至年月日止，到期前2个月内，如甲、乙双方都未提出变更、解除协议，可不再重新签订，本协议继续有效；

　　5、本协议为甲乙双方签订的《通信基站站址租赁合同》的补充协议，与原合同具备同等法律效力；

　　6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

　　7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。

　　甲方：盖章乙方：盖章法人代表：

　　授权代表：

　　电话：

　　开户行：

　　账号：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　法人代表：授权代表：电话：开户行：账号：

用电协议书7

　　甲方：______

　　乙方：______

　　双方协商，达成协议如下：

　　一、甲方向乙方提供水电

　　二、每月由甲方抄表后向乙方出具交费通知，乙方应于收到通知后______日内______标准向甲方支付水电费，拖欠超过______日，甲方可中止供电供月并有权中止合同。

　　三、甲方不得无故中止供电供水，如因甲方停电停水造成乙方损失应照价赔偿。

　　四、乙方用电用水应安全节约，不得破坏水电设施，损坏照价赔偿。

　　五、本协议自______年______月______日至______年______月______日期间有效。

　　甲方

　　乙方

　　2外协单位用电协议书

　　甲方：山东寿光巨能特钢有限公司

　　乙方：为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：

　　一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。

　　二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的安全事故，一切责任均由乙方全部承担。

　　三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。

　　四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220V电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用CT接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用CT接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。

　　五、乙方必须按照事先约定的.负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。

　　六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。

　　七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：______

　　代表签字：______

　　时间：______年______月______日

　　乙方：______

　　代表签字：______

　　时间：______年______月______日

用电协议书8

　　今有乙方因临时用电需要，需要从甲方的综合楼配电柜接出照明用电线路，本着协助乙方临时解决用电困难，促进经济发展的想法，甲方为乙方提供用电端口一个。同时，为了保证甲方用电设备的安全，经双方协商一致，同意签定本协议书：

　　甲方：单位名称__________________________

　　乙方：单位名称__________________________

　　一、工程概况

　　工程名称:建筑材料装卸办公室办公

　　工程地点:________________________________

　　二、供、受电方式：

　　1供电方式：从甲方综合办公楼指定的配电箱一侧引出一路供电电源。

　　2受电方式：乙方在甲方供电二级电源箱以下安装电度表及漏电开关用电系统，并承担全部用电费用(按工业照明用电费用计算)。

　　三、安全责任：

　　甲方责任：

　　1：向乙方提供单独的生活照明电源用电端口。

　　2：向乙方提供供电电源，保证和维护所提供电源二级箱以上的安全，并及时处理发生的故障。

　　乙方责任

　　1：乙方自行铺设从供电端口到用电现场的用电线路，承担全部费用，并负责临时用电范围内二级箱以下的用电安全，并确保线路布置和使用符合化工企业的用电要求。

　　2：确保用电总负荷，严禁超负荷用电，最大瞬时用电不超过5Kw/小时，乙方赔偿甲方因超负荷用电造成的一切直接、间接经济损失。

　　3：严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20xx和甲方临电使用的各项规章制度，确保本单位管辖范围内的电器系统与甲方电源系统相容，保证整个现场临时用电系统的安全。

　　4：本单位管辖范围内二级箱以下临时用电系统的施工、管理，应由相应级别的专业电工完成，禁止非电工从事应由电工完成的工作。

　　5：乙方保证不以任何理由向第三方提供电源，在乙方管辖范围内，发现非本单位人员擅自用电者，乙方应予以制止或拆除。

　　6：发生有碍整个系统安全的隐患或问题后，必须立即向甲方报告。需要甲方所提供电源停电配合的，提前向甲方提出申请，由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)

　　7：得到甲方停电通知或发现现场临时停电后，乙方应主动切除本单位所有电源，以防止忽然来电造成事故。

　　8：认真贯彻执行上级及甲方有关文明安全施工的规定，服从甲方对施工现场临电的统一要求，加强本单位临时用电管理，规范现场电器设施及防护设施。

　　9：乙方用电仅限于照明及空调(注意用电量)，禁止使用大功率设备用电(如切割机、打磨机等设备)，否则甲方可以停止供电，并要求乙方需赔偿因此造成的任何损失。

　　10：乙方在对本单位现场人员的.安全教育过程中，应对安全用电作出专项教育并将教育记录报告甲方。

　　11：因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议，引起电气灾害事故，造成人员伤害和经济损失的，一切责任、经济损失由乙方承担。

　　12：乙方全面承担临时用电的合法性，若因违背其他相关法律法规要求进行生产活动给甲方造成影响，乙方全面赔偿甲方因此造成的全部直接经济、法律责任。

　　13：乙方承担用电过程的全部用电责任及连带责任，承担用电线路的维护保养，承担长途输电过程中给第三方造成的全部人身、财产损失和伤害。

　　14:乙方每月25日向甲方确认用电数量，并结清用电费用。

　　本协议有效期自：20xx年03月20日起，至双方书面解除用电协议止。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

用电协议书9

　　甲方（业主）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　装饰工程施工地点：_________

　　施工内容：_________

　　承包方式：_________

　　合同总工期_________天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　合同总价款（金额大写）：_________

　　其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表一）

　　二、双方工作

　　1、甲方工作

　　1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2、乙方工作

　　1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的`规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1、工期延误

　　1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　四、工程价款支付

　　开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元；

　　工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元；

　　验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　五、材料供应

　　1、甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2、乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1、工程质量

　　1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2、竣工验收与保修

　　1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________。

　　3双方约定的保修项目内容期限为：_________。（本条2.2和2.3款的内容过多可另加页）

　　八、安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、违约责任

　　甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、合同争议解决方式

　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：

　　1、由_________仲裁委员会仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　十一、其他约定_________

　　十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　十三、组成本合同的文件包括：

　　1、本合同条款及合同附表；

　　2、施工图纸及做法说明；

　　3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4、补充规定。

　　十四、其他

　　1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。

　　2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。

　　业主（盖章）：_________

　　注册地址：_________

　　住地：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　联系电话：_________

　　________年____月____日

　　承包方（盖章）：_________

　　注册地址：_________

　　住地：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　联系电话：_________

　　________年____月____日

用电协议书10

　　甲方：**供电支公司**供电所

　　乙方：**村委会

　　为明确农村用电管理的安全责任和法律责任，加强农村安全用电管理工作，保护农村用电户的利益，经甲乙双方协商一致，特签定协议书如下：

　　一、产权界定

　　近年来，供电企业对农村配电网设备进行了大规模的建设和改造，根据《农村电网改造集体资产无偿移交协议书》的要求，在城乡用电同网同价之前，改造后的农村高低压线路产权暂时维持不变，归属村委会所有。未改造的农村配电网设备产权归属暂时维持不变。

　　二、村委会应配合电力部门对产权暂属本村的10KV进村分支线及以下的农村配电网设备进行维护管理。发现事故隐患应尽快向供电所报告，确保电气设备安全运行。

　　三、农村的广播线、电话线、有线电视闭路线（签有合同者除外）等严禁与电力线同杆架设，为避免人身触电、财产损坏等事故，已同杆架设者应拆除，电力线与弱电线不准混合进入室内。否则，供电企业有权按照国家有关规定停止供电。

　　四、村委会应保证电力线廊道畅通，任何单位和个人不得在电力线路保护区内规划院基、建筑房屋、种植危及供电设施安全运行的树木。

　　五、村委会应经常利用广播、电视、黑板报等宣传形式，组织群众学习《电力法》、《农村安全用电管理条例》、《农村安全用电须知》及各种电力法规，使群众真正懂得如何安全用电，并自觉遵守和执行。

　　六、村委会应配合供电所做好家用漏电保安器的`安装、投运管理工作，保证家用漏电保安器安装率、投运率达100%。

　　七、村委会应配合供电所加强临时用电管理，临时用电必须到供电所办理有关手续，由供电所具体承办临时用电有关事宜，临时用电设备的安装应符合安全技术规程规定，并加装漏电保安器。

　　八、村委会应配合供电所做好农村配电网整改工程的规划、设计施工、验收等项工作；并按照供电所要求，对本村自筹配电网设备的安全运行进行监督、检查。

　　九、在供电设施上发生事故引起的法律责任按供电设施产权归属确定，产权归属于谁，谁就应承担其拥有供电设施发生事故所引起的法律责任。

　　十、本协议一式三份，供电所、村委会各持一份，上交支公司农电股（县农电总站）存档一份。

　　十一、本协议经供电所、村委会双方同意盖章后生效，有效期到年月日为止。

　　供电所：（盖章）村委会：（盖章）

　　负责人：（签字）负责人：（签字）

　　年月日年月日

用电协议书11

　　甲方：_________市_________化工厂。地址：_________

　　乙方：_________市_________供电局。地址：_________

　　甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：

　　为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的.供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《中华人民共和国民法典》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。

　　1.双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。

　　2.甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。

　　3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的安全运行。

　　4.电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。

　　5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的 0千伏电网供_________区负荷。

　　6.本合同于_________区变电所建成后失效。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________

　　年月日

用电协议书12

　　工程名称：

　　总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）

　　为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

　　1、专业（劳务）分包工作对象及提供劳务内容

　　工程地点：

　　分包范围：

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期：

　　结束工作日期：

　　总日历工作天数：

　　3、临电安全责任人

　　甲方：

　　乙方：

　　4、甲方的权利、责任和义务

　　4、1贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

　　4、2审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

　　4、3负责提供施工电源，向乙方提供施工生产及临时生活照明电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的二级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。

　　4、4 用电期间，事故停电或者其它原因停电，及时通知乙方。排除故障重新供电之前，必须通知乙方。

　　4、5向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　4、6按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。

　　4、7对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　5、乙方的权利、责任和义务

　　5、1严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　5、2向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

　　5、3保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

　　5、4执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的`操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

　　5、5在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

　　5、6对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

　　5、7现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

　　5、8负责本单位管辖范围内（自乙方电度表及以下）的用电安全。

　　5、9确保本单位用电负荷总容量在4、3条款规定负荷内，禁止超负荷用电。

　　5、10严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88），确保本单位管辖范围内（自乙方电度表及以下）的电气系统与甲方电源系统相容，保障整个现场临时用电系统的安全。

　　5、11临时用电系统的施工、管理应由相应等级的专业电工完成，禁止非电工从事应由电工完成的工作。

　　5、12发生有碍整个系统安全的隐患或问题后，必须立即向甲方报告。需要甲方所提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意并由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。

　　5、13认真贯彻执行上级及甲方有关文明安全施工的规定，加强本单位临时用电管理，规范现场电气设施及防护设施，完善内业资料。

　　5、14因本单位违反有关规范、标准、规定及本协议，引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的，一切责任、经济损失由乙方承担。

　　6、补充条款

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。

　　甲方单位：（章）乙方单位：（章）

　　负责人签字：负责人签字：

　　年月日年月日

用电协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　为了充分利用石峡水库的水，扩大灌溉面积，发展农业生产，经双方协商，决定共同修建一条渠道．特立本协议书，以利工程的进行。

　　一、渠道南北走向，共长5000米，深1米，底宽1米，上宽3米。北段3000米，占用甲方土地；南段____米，占用乙方土地。

　　二、工程北段由甲方负责施工，南段由乙方负责施工。双方均要按照协议绘制的渠道图纸修建。

　　三、工程从今年秋末冬初开始，春节前竣工、验收。

　　四、需要工具由双方自备。部分工具互相调剂。甲方借给乙方小平车l0辆，乙方借给甲方抬筐100个。所借工具的`折旧费，由借方付给对方，工具损坏由借方向对方赔偿。

　　五、所需经费由双方受益多少分配；劳力报酬由各方负责解决。新渠和旧干渠接口处闸门修建费由双方平均负担。

　　六、双方各抽调干部3人共同组成工程指挥部负责修渠组织工作。甲方出1人为指挥：乙方出1人为副指挥，其他人为指挥部成员。

　　七、请乡长负责监督工程实施和本协议执行情况，如有一方工程不合格或违反协议，依据情节于以批评，或责令弥补损失。

　　八、本协议及附件三种一式四份，双方各存一份，负责监督的乡长一份，另一份送县人民致府存查。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

用电协议书14

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况,为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！

　　一、临时用电安全；

　　1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。

　　2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。

　　3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。

　　4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

　　5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。

　　6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。

　　7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。

　　8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。

　　9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

　　二、临时用水：

　　1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得有异议。

　　2、甲方提供给乙方临时用水乙方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中乙方应保护好甲方提供给乙方的.主水管道不被破坏，若因管道发生故障乙方应无偿派人协助甲方共同及时解决。

　　三、其它：

　　1、经双方共同协商，为确保双方各项责任、义务的顺利履行，双方约定乙方至合同签订之日起向甲方一次性缴纳履约保证金人民币20000元；待合同终止后，乙方履行完全部责任义务甲方无息退还乙方保证金。若在履行协议过程中乙方违约，甲方可视具体情况酌情扣除乙方保证金后无息退还乙方剩余保证金，乙方不得有任何异议。

　　2、经协商，双方电价为：元/度；水价为元/立方；每月底由双方相关人员共同抄表，核实，次月2日前乙方将双方确定的上月用电用水费用上缴甲方综合办公室，若因乙方延期不予缴纳，甲方有权终止本协议，停止向乙方供水供电，拖欠费用在乙方上缴保证金中扣除，乙方不得有异议。

　　3、甲方提供给乙方的水、电是经地方相关行政主管部门许可接入，同时也受到地方行政主管部门日常监管，若因乙方接入甲方水、电受到地方行政主管部门处罚或约束，由乙方负责协调处理，所发生的费用及罚款由乙方负责支付，甲方不承担任何责任和费用。因乙方无力协调，甲方视具体损失如实扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失，并同时终止本协议。

　　4、因乙方用电、用水给第三方造成的财产损害、人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

　　5、甲方提供给乙方的临时生活用水、用电只是短期行为，随着甲方临时场地、设施变拆会及时中断，甲方临时场地、设施变拆中断前3日提前通知乙方，乙方应做好相关中断后准备工作，甲方中断后乙方不得阻拦干扰甲方正当行为，否则视乙方违约，甲方可扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失。

　　6、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

　　7、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

　　8、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。

　　9、本协议终止日期为20xx年4月30日，因不可抗力原因（如地方主管部门要求拆除甲方临时设施、地方纠纷、地方主管部门要求终止向乙方供电供水等）本协议即行终止，乙方不得有异议。

　　三、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，经双方签字盖章之日起生效，至本协议约定终止日期或双方约定终止事项出现后即行终止。

　　四、本协议发生争议时由双方协商解决。协商达不成一致意见可上诉至人民法院仲裁。

　　五、双方约定本协议争议仲裁上诉法院为重庆市九龙坡区人民法院。

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　日期：20xx年1月5日

用电协议书15

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全，依据《安全生产法》公布的《建设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术标准》即JGJ46—88和建设部《建筑施工安全检查标准》即JGJ59—99及北京市地方性标准DBJ01—83—、J10337—（建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境爱护及保卫消防标准）结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本工程经理部依据本工程的施工特点，经甲乙双方同意确定特制定如下。

　　一、施工用电安全管理目标

　　1、触电伤亡事故为零。

　　2、杜绝电器火灾事故的发生。

　　3、施工用电安全防护到达北京市文明安全样板工地标准。

　　二、施工用电安全管理

　　1、分包单位在本施工现场必需要用一名专职的临时用电管理人员。

　　2、依据施工现场的实际情况配备合格人数的（持有关部门颁发的特种作业人员操作证件）的临电电工维护人员。分包单位必需根据建筑施工现场临时用电安全技术标准《JGJ46—88》和建设部公布的建筑施工安全检查平分标准〈JGJ59—99〉标准执行，并确保到达北京市文明安全样板工地标准。

　　3、分包单位所运用的临时用电的电器材料必需是中建一局集团认定厂家生产的合格的，并符合中建一局定型电器图册以及符合CI要求。

　　4、分包单位在进场前对所运用的临电器材必需经过总包的检验，合格前方可进入施工现场。

　　5、分包单位必需根据我工程经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等，分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、撤除。

　　6、分包单位进入施工现场后许用电时，应以书面对总包提出用电申请，批准后到指定的电箱开关上接线。

　　7、各分包单位必需本着节约用电的原则力争节约用电，严禁长明灯，全部用电装备停用电必需拉闸断电。

　　8、各分包单位的维护，电工必需持有效证件并经工程安全监督部门审核，对临电电工修理人员培训考核合格前方可上岗，上岗操作时不少于俩人，一人操作，一人监护。

　　9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置，开关、接零、接地必需完好无损、装备端正，坚固牢靠。

　　10、配电箱应放置坚固，严禁倒放置，配电箱的四周应有两人同时操作的空间，严禁在配电箱旁1m内对放材料及杂物，室外配电箱必需做到防雨、防碰、防砸。

　　11、全部配电箱必需到达三级配电箱二级爱护，各内机械装备必需做到一机、一闸、一箱、一漏，严禁一闸多用，符合JGJ59—99标准。

　　12、三级配电箱的动力和照明设备必需分开设置，严禁混用。

　　13、配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器装备及照明设备的额定电流箱。

　　14、施工现场二级配电箱与三级配电箱的.距离不得超过30m，中间不答应有接头，未经电箱与手持电开工具的距离不得大于50m。

　　15、施工现场、办公区域、宿舍区严禁私拉乱接电线，严禁运用电炉等电热器具，严禁违章用电。

　　16、分包单位所运用的各种电器材料的导线必需运用中建一局认定厂家的橡套电缆（除橡套电缆以外的其他导线严禁再施工现场运用），接零爱护线为黄绿双色线，严禁运用老化破损的电缆导线在施工现场运用或显现。

　　17、各种导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得将导线直接用金属悬挂，或直接缠绕在钢筋、钢管]、拖在地下面和行人车压，应用带绝缘的物品挂好，如瓷瓶、瓷珠、带塑料皮的导线挂好，高度不小于3m。

　　18、施工现场不能架设的导线，如电焊机的一次线，钢筋机械，木工机械，无齿锯，等其他的机械装备必需穿绝缘套管对其进行爱护。

　　19、全部进入本施工现场新、旧的机械装备和各种电器开关，电缆，电线，都必需遥测绝缘电阻并作好记录，经验收合格前方可运用。

　　20、施工现场运用移动式碘钨灯照明，必需运用封闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好的接零爱护，金属架杆手持部位必需实行绝缘措施。电源线运用护套电缆线，电源侧装设漏电爱护器，室内灯具高2.4m，室外灯具高2.8m。

　　21、对于生活区的职工宿舍，地下室及潮湿的环境必需采纳36V低压照明，对职工的洗浴场所必需安装24V以下低压照明灯。

　　22、分包单位的电器负责人必需定期对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的临时用电进行管理监督检查，发现问题按时解决，必要时停工整改。

　　23、本施工现场的临时供电方式采纳三箱五线制供电即（TN—S）接零爱护系统供电，现场设有两台800KVA的变压器，南侧一台为1号变压器设低压配电室，设两个一级柜分别掌握东边一个二级电箱和南侧一个二级电箱，北侧一台为2号变压器设低压配电室，设两个一级柜分别掌握北边一个二级电箱和西侧一个二级电箱，共8个二级电箱，分别掌握施工现场的各种施工用电，分包单位在今后的施工过程中伴着施工的地点不同根据总包的要求随时增加配电箱。

　　24、施工现场的变压器到二级电箱由总包单位负责管理，分包单位负责二级电箱以下的施工用电的安全管理监督检查及修理保养，对运用不合格的电器材料必需去除施工现场。

　　25、总包单位负责施工现场的安全用电技术指导及总包单位范围内的电器装备的到位管理。

　　26、各分包单位必需严格根据以上各项要求执行，如有未尽事宜必需根据国家及北京市的有关临时用电的规定执行，如有违规根据总包有关安全惩办条例进行惩罚，并对违章造成的安全事故由分包单位负全部责任。

　　本协议书自双方法人或法人托付代理人签字、盖章后生效。

　　本协议书于工程验收、全部现场人员退场自动终止。

　　本协议书一式X份，具有同等法律效力，由总包单位和分包单位分别存档。

　　总包单位（签字盖章）分包单位（签字盖章）

　　法人代理人：_______法人代理人：____________

　　托付代理人：_______托付代理人：____________

　　电话：___________电话：___________

　　______年______月______日______年______月______日

【用电协议书】相关文章：