石方运输协议书
在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到协议书，协议书能够成为双方当事人的合法依据。想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的石方运输协议书，希望对大家有所帮助。
石方运输协议书1
托运方(甲方)：梁山龙腾黄河水利工程维修养护
有限公司第三分公司
承运方(乙方)：范保民
合同双方在平等和协商一致的基础上，就龙腾养护公司东平湖围坝(韩村)石屑运输作业事宜，达成如下协议：
一、运输任务
乙方负责购买石屑及运输作业任务，并保证所供石屑质量符合甲方质量要求，石屑量以甲方实际收到石屑数量结算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配，管理、调度和指挥，乙方必须服从。
二、合同期限
本合同履行期限自20xx年4月5日起，至20xx年4月16日止。
三、乙方责任
1、乙方提供石屑工程运输车辆，并负责运输车辆的维修保养;
2、乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务;
3、乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。因乙方原因造成的损失由乙方承担;
4、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理和指挥。严格执行施工现场交通规则，保证施工现场道路的畅通和运输安全。不得乱停、乱靠、乱装、乱卸;不得争道抢行;不得超速超载;不得对周边环境造成扬尘污染和噪音污染;
5、乙方应当按时、保质、保量完成运输任务;
6、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理;
7、乙方车辆的运输作业时间由甲方安排。因车辆检修或确需暂停运输作业的，应提前告知甲方，经甲方批准后方可暂停作业。
四、甲方责任
1、甲方负责提供乙方运输作业所需的燃油(报油料时与土方款同时报销，油料比例不得超过20%，否则不予报销);
2、甲方负责施工现场的指挥协调工作;
3、甲方负责提供供乙方施工所需的场地，并及时收方。
五、运费结算
运费及石屑价格按60元/m3计算。本合同乙方负责买石屑，乙方负责石屑运输所产生的税、费。甲方支付运费及土方款时，乙方应出具相应的税务发票。
六、争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方可就合同争议向甲方居住地法院提起诉讼，通过法律程序解决。
七、其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。
2、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份，由合同双方各持一份。
托运方(签章)承运方(签章)
签约日期：年 月日签约日期：年 月 日
石方运输协议书2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定，遵循平等，自愿的公平原则，双方就本土石方工程运输协议事项协商一致，订立本协议。
一、 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、 工程承包范围：
清运。
三、 合同期限：
开工日期：
竣工日期：从开工之日计算，1095天竣工。
四、 工程质量标准、合格。
五、 工程量： 1000 万立方米土石方，运距8-18公里，运输时间约一年。
六、 工程运输里程：
土石方运输，运距。
七、运输工程执行价格：运距8-18公里，价格元，运输车辆达到35方拉60吨清运，运距每超1公里每车增加15元。
八、车辆要求前四后八，20xx年后有效手续必须齐全，正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张（每车配两名驾驶员）。
九、车辆调车费的支付方式：
乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元，挖掘机每台
元。（调车费的支付方式甲乙双方协商后调车）。
十、工程款的支付方式：
进场施工后，第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量，下午十五点前结清工程款。
十一、油料供应：
甲方免费提供油料。
十二、员工的安置：
由甲方提供临建住房等设施，停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。
十三、甲方责任：
如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的，甲方必须每天每辆车补偿800元，驾驶员工资每人200元，如超过72小时还不能进场施工的，车队可以自行决定去留，返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事，施工中的.路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责，按时计算机械和人工工资，赔偿标准每台车800元，驾驶员工资每人200元。如工期完工后，车辆返回的路费均由乙方自理。
十四、乙方责任：
乙方必须严格按照规定的时间上车，以甲方有效通知为准，上车的时间3-5个工作日，如没有按照甲方的要求上车，乙方赔偿甲方每台车800元，乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料，乙方进场施工的人员确保无犯罪前科，确保进入工地后一切听从指挥，遵纪
守法，保守国家机密，遵守交通运输规定，如有违反者，由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠，停工按机械台班费（挖机24小时每台1200元，运输车24小时每台800元，人工工资每24小时200元）。如甲方工程款拖欠3天以上，乙方有权停工，造成的一切经济损失均由甲方负责。
十六、其他未尽事宜，双方根据业主大合同和变更情况，另行补充协议或者协商解决。
十七、协议生效与终止，自签订协议之日起，双方签章签字生效，工程结束，甲方全部结清乙方工程款后，此协议自动终止。（车辆手续不合格协议作废）。
十八、违约责任：按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份，甲方双方各执一份。
甲方： 乙方：
（盖章签字）： （盖章签字）：
20xx年XX月XX日
石方运输协议书3
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、项目工程名称：
二、项目工程地点：
三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。
四、工期：
本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。
开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）
甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。
2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
（二）乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行
处理。
2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方代表： 乙方代表：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
签订时间： 年月日 签订时间：年月日
石方运输协议书4
篇一：土石方运输合同范本
托运方（甲方）： 承运方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。
第一条：工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程总量：
（四）合同期限：年月 日起至年月 日。
第二条 工程施工内容
（二）工程运距：
（三）装卸地点： 上料点，卸料点 。
（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。
（五）机械车辆：车辆数： 。
（六）计算方式：按车计算。
（七）甲方指派统计结算员： 。
（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。
第三条：工程价款结算与拨付办法
（一）合同单价：
清运价按每车 元人民币计。
以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。
（二）运费结算办法及支付方式：
1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。
2
（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。
第四条 双方责任
（一） 甲方责任
1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车 元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。
2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。
3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。
4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。
5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。
6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。
7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。
8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。
9元人民币赔偿乙方；如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。
10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。
（二） 乙方责任
1. 本合同签定后，乙方确保在 日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点： ）
2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。
3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天（24小时）每辆运输车 元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。
5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。
6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予 元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。
8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方 元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。
9. 乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。
10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。
第五条 违约责任
（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。
第七条 附则
（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
第八条 附加条款
（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。
（二）工程总车量：以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
【石方运输协议书】相关文章：
运输协议书07-16
车辆运输安全协议书08-04
运输承诺书08-08
道路运输安全承诺书06-28
车辆运输服务承诺书06-09
运输行业单位介绍信08-06
道路运输安全承诺书10篇08-17
运输行业单位介绍信汇编5篇06-10
交易协议书10-11
离婚的协议书09-28